發(fā)布時(shí)間:2022-12-05 11:02:52
序言:寫作是分享個(gè)人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁,我們?yōu)槟x了8篇的清工合同樣本,期待這些樣本能夠?yàn)槟峁┴S富的參考和啟發(fā),請(qǐng)盡情閱讀。
施工隊(duì)(以下簡稱乙方): 聯(lián)系電話:
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《合同法》等相關(guān)法律,在平等公正的情況下簽定
如下合同
一、 工程概況
工程地址:
二、 價(jià)格
清包工費(fèi): ¥ 元,大寫:
三、 付款方式
1、瓦工完成,付_________元
2、木工完成,付_________元
3、工程竣工,付________ 元
4、保修金 _________元,從竣工之日起1年后支付
四、 設(shè)計(jì)
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負(fù)責(zé)交底工作.
2、 甲方若無圖紙的部分,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可.
五、 材料
1、 乙方應(yīng)提前7天向甲方提供需購材料清單,甲方應(yīng)在5天內(nèi)及時(shí)采購材料供施工隊(duì)使
用,雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失.
2、乙方應(yīng)陪同甲方到建材供應(yīng)點(diǎn)購買材料,并幫助甲方核查材料質(zhì)量,辨別品牌真?zhèn)巍?/p>
3、未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料;若已采購,甲方有權(quán)拒絕使用并可拒絕支付
該材料的費(fèi)用.
4、 如有部分材料甲方委托乙方代買,材料的制造廠商、品牌、規(guī)格、單價(jià)須征得甲方
認(rèn)可后購買;乙方應(yīng)到甲方指定的建材城購買并開正式發(fā)票和品質(zhì)保證書,甲方驗(yàn)收合
格后付款,否則甲方有權(quán)提出退貨、返工及賠償損失。
5、乙方應(yīng)幫甲方收貨,檢查來貨質(zhì)量,核對(duì)數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性。發(fā)現(xiàn)問題后及時(shí)告知
甲方。收貨后甲乙雙方簽字交接。
6、 乙方應(yīng)做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)場(chǎng); 未經(jīng)甲方許可,乙方不
得攜帶任何建材出門,如有損壞、缺失,乙方按同品牌同質(zhì)量賠償。
六、 工期
從 XX年___月____ 日起至 XX年___月____ 日止,工期為___ 天,因甲方因素拖延
,工期協(xié)調(diào)順延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費(fèi)50元/天
七、 材料搬運(yùn)
1、甲方材料送至工程所在地的樓下時(shí),乙方任何施工人員應(yīng)無條件搬運(yùn)。
2、甲方購買的由生產(chǎn)商、供應(yīng)商、銷售商負(fù)責(zé)上門安裝的設(shè)備(如櫥柜、空調(diào)、熱水器
等),在需要時(shí)乙方應(yīng)協(xié)助搬運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)。
八、 垃圾清運(yùn):乙方應(yīng)做到
1、 垃圾袋裝化
2、 垃圾日日清
3、 垃圾清運(yùn)至物業(yè)指定的垃圾堆放場(chǎng)所
九、 施工人員管理及要求
1、未經(jīng)甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。
2、甲方應(yīng)及時(shí)替乙方辦理小區(qū)出入證件。
3、乙方施工人員應(yīng)具備在北京市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自
行承擔(dān)。
4、乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員;甲方對(duì)表現(xiàn)不好的施工人員有權(quán)要求調(diào)換
,乙方不得拖延
5、未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
6、乙方應(yīng)全面配合甲方所請(qǐng)的其他專業(yè)施工隊(duì)伍(例如空調(diào),熱水器,櫥柜安裝等)做
好配套的施工。
7、乙方施工人員應(yīng)安全施工,如在施工中造成乙方施工人員受傷或傷及其他人員,醫(yī)藥
等費(fèi)用乙方承擔(dān);杜絕火災(zāi),否則乙方負(fù)完全責(zé)任。
8、乙方施工人員要進(jìn)行成品保護(hù):所有安裝好的成品都要加以保護(hù),如已鋪貼好的瓷磚
、地磚不得磕碰,地磚要鋪保護(hù)塑料膜;油漆好的墻面不得靠放物品、避免劃碰污染等
。如有損壞,乙方負(fù)責(zé)按同品牌同質(zhì)量賠償并重新安裝。
9、乙方施工人員要文明施工,要愛護(hù)室內(nèi)及公共部位原有設(shè)施,不得損壞采暖管道,門
窗,玻璃紗窗等;不準(zhǔn)踏在家具面、門、抽屜和面盆上工作;不要讓水泥、沙石、硬紙
等建筑材料或垃圾充塞廁口或下水道;施工期間上廁所要到樓下的移動(dòng)廁所;業(yè)主所有
的物品未經(jīng)許可,不得擅自處理;不在公共部位亂寫亂畫。如造成損壞,乙方負(fù)責(zé)賠償
。
10、如乙方因施工不當(dāng)造成對(duì)甲方或鄰居居室結(jié)構(gòu)或設(shè)備的損壞,乙方負(fù)責(zé)賠償。
11、乙方施工人員不得在施工現(xiàn)場(chǎng)違法亂紀(jì),一旦發(fā)生問題,后果自負(fù)。
12、如乙方違反了小區(qū)物業(yè)施工管理要求,物業(yè)所扣甲方的裝修押金應(yīng)由乙方承擔(dān),甲
方有權(quán)直接從工費(fèi)中扣除。
十、 施工機(jī)具
1、 乙方自帶所有施工所需工具,并保證其安全性和良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具費(fèi)
及其維修費(fèi)。
2. 所有易損件由甲、乙雙方各承擔(dān)一半
十一、工地現(xiàn)場(chǎng)管理
1、 現(xiàn)場(chǎng)禁止使用明火,
2、 現(xiàn)場(chǎng)禁止吸煙。
3、 油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、 因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題,乙方應(yīng)在一年內(nèi)無償維修。
2、 普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時(shí)維修,特殊情況(水、電問題)乙方
必須在24小時(shí)內(nèi)趕到并維修。
3、 若因乙方未能按合同及時(shí)完成維修,甲方可以安排其他施工隊(duì)進(jìn)行維修工作,所發(fā)
生的人工費(fèi)用按實(shí)從保修金中扣除。
十三、合同附件
1、 施工項(xiàng)目工藝做法及報(bào)價(jià)。
2、 乙方開出的材料采購清單。
十四、合同爭(zhēng)議
1、 出現(xiàn)爭(zhēng)議甲乙雙方先協(xié)商。
2、 協(xié)商不成可向爭(zhēng)議所在地法院提起訴訟。
十五、裝修要求
a.裝修工藝
電路安裝工藝要求:
1、 電路安裝時(shí),必須用有合格證書的產(chǎn)品材料。
2、 三線制安裝必須用三種不同色標(biāo)。原則上,紅色、黃色、蘭色、為火線色標(biāo)。蘭色
、綠色、白色為零線色標(biāo),黑色,黃綠彩線為接地色標(biāo)。
3、 所有導(dǎo)線安裝時(shí),必須用相應(yīng)的pvc管子穿起來,埋在事先鑿好的深寬為4×3cm的槽
子里,如遇并排線路槽子鑿寬時(shí),不能影響其他工種施工,必要時(shí)可和木、瓦工協(xié)商解
決施工中的難題
4、 所有線路必須按橫平豎直的方向分布,嚴(yán)禁蛛網(wǎng)式分布。pvc管一頭要穿進(jìn)總開關(guān)箱
約3cm左右,然后沿墻壁,順地面 垂直分布,轉(zhuǎn)彎處用90度彎頭或軟管聯(lián)接好,并用管
卡固定好。所有導(dǎo)線在pvc管子里不能有接頭。
5、 預(yù)埋導(dǎo)線的線徑大小是按電器的功率來測(cè)算的。
6、 所有預(yù)埋導(dǎo)線留在接線盒處的長度為20cm,接線盒必須用水泥砂漿封裝牢固,并使
其保持端正,不得歪斜,其盒口要略低于墻面0.5cm左右。
7、電話線和有線電視線不得和電線同穿在一根pvc管內(nèi)必須各行其道。
8、防止破壞原有需保留的管線
9、火線進(jìn)開關(guān),零線進(jìn)燈頭,插座接線應(yīng)符合"左零右火接地在上"的規(guī)定
10、所有墻上廢掉的線頭等均打好結(jié),用黑膠布包好頭,安上螺帽,埋在暗盒里,而不
是直接拿水泥敷上
11、 所有導(dǎo)線分布到位確認(rèn)無誤后,可通電試驗(yàn),方法為:將所有用電接頭接上燈頭套
上15w燈泡,接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格,這時(shí)可填寫工程交接單。請(qǐng)甲
方和其它工種負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收,電氣隱蔽工程初步結(jié)束。
12、 安裝各種燈具和開關(guān)面板,需在油漆快要撤場(chǎng)前三天或漆最后一遍油時(shí)進(jìn)場(chǎng),大型
吊燈頂部必須事先用膨脹螺絲固定4×3cm木方,然后將吊燈固定螺絲切在木方上。所有
開關(guān)的面板安裝必須平整端正,不得歪斜??郯逦敓舭惭b時(shí),必須將固定羅絲切在木
楞子上,嚴(yán)禁切在扣板上(此木楞可事先請(qǐng)木工安裝好)。
水路工藝安裝要求:
1、 使用pp-r管,pp-r管的管子聯(lián)接時(shí)必須采用熱融法。
2、 在施工過程中,必須將所有的管路連接接頭上緊,按照橫平豎直分布到位,如遇有
地面管路發(fā)生交叉時(shí),次路管必須安裝過橋在主管道下面,使整體水管分布保持在一個(gè)
水平線上。
3、 管道分布到位后,必須用管卡在轉(zhuǎn)彎處或有站椿龍頭的地方卡緊管子,不使松動(dòng)。
4、 所有通水的地方必須安裝下水管和地漏,并注意水平落差連接到原毛坯房預(yù)埋的主
下水管時(shí),應(yīng)保持6小時(shí)靜止凝固。
5、 水路安裝完畢要做灌水打壓實(shí)驗(yàn),7-8公斤壓力半小時(shí)無滴漏。
刷墻工藝要求:
1 刷墻以前要做基層處理:刷界面劑封底一遍,披刮膩?zhàn)?遍并打磨,遇砂灰墻、保溫墻
及非承重墻須滿貼玻璃纖維布,對(duì)外墻及內(nèi)墻保溫及質(zhì)量差的隔墻須滿帖石膏板,原墻
空鼓須鏟除后水泥砂漿找平。
2所有墻面及天花板須刷一遍抗堿底漆,兩遍面漆
3 注意乳膠漆要求的對(duì)水量
4墻面每刷遍漆都需要戶主驗(yàn)收一下。要求漆膜均勻無淚痕。
包門套埡口工藝:
1大芯板襯底,木實(shí)木門套線。門套線寬不大于55mm,厚不大于10mm。
2. 油漆:聚酯/硝基漆3遍;
3、墻體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
要求橫平豎直,2米內(nèi)±1mm,每工件外露部分倒角1×45°,所有陰陽角都要靠角尺
鉛垂貼在門套上檢查垂直度
門驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
1. 門鎖挖孔應(yīng)用專業(yè)工具,上合葉應(yīng)注意正反,開關(guān)自如
2. 注意所有的門要等高等寬。要保證讓門扇開啟的90度范圍內(nèi)任一位置能停住,不能有
自開自關(guān)現(xiàn)象。
儲(chǔ)物柜工藝要求:
1、 大芯板底架,實(shí)木線收口,外部聚酯/硝基漆3遍(含面漆2遍);內(nèi)部清漆2遍。
2、 驗(yàn)收要求:要求橫平豎直,連接可靠,支撐有力,2米內(nèi)±1mm,每工件外露部分倒
角1×45°,所有陰陽角都要靠角尺
鋪墻磚、地磚工藝要求:
1.對(duì)原基層進(jìn)行處理。
2.水泥+沙子+界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。
3、 鋪瓷磚前瓦工應(yīng)用水平尺拉線,瓷磚要用水適當(dāng)浸泡。
4、 貼墻磚驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):貼裝石材及磁磚不平整度要求為±1mm、空鼓率為百分之0.5,所
有陰陽角都要靠
5、淋浴屏地臺(tái)施工時(shí)一定要用水平尺找平。
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
貼裝石材及瓷磚不平整度要求為線條平整、劃一,空鼓率為百分之0.5,所有陰陽角都要
靠角尺,磚縫細(xì)小,地磚鋪后12小時(shí)應(yīng)逐塊敲,如有空鼓處必須返工。
檢查各地漏,放水時(shí)水是否流向地漏。
做防水工藝要求:
1. 要求對(duì)廚房及兩個(gè)衛(wèi)生間開槽過的墻面和地面重做防水,沐浴墻做到1.8m
2. 防水驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 一定要把準(zhǔn)備做防水的基層打掃干凈,盡量保持表面的干燥。
衛(wèi)生間的漏水部位主要在上下水管的根部和墻腳,所以這些地方做防水時(shí)一定要讓它"吃
飽"。還要注意,防水需要從墻腳向上做不少于25厘米為好。防水材料干透以后,需要
進(jìn)行24小時(shí)的閉水試驗(yàn)。到樓下觀察是否還存在漏水現(xiàn)象。
b.裝修內(nèi)容
10、其它說明和要求:
1)、乙方應(yīng)按北京市地方dbj/t01-27-XX "住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)"進(jìn)行施工。
2)、須隱蔽的管線應(yīng)在甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行隱蔽作業(yè),竣工交驗(yàn)前應(yīng)向甲方提供室
內(nèi)管線的竣工圖。
3)、保證體現(xiàn)原先商定好的裝潢設(shè)計(jì)思想,不能擅自改動(dòng)。如有變化,必須征得甲方同
意。
4)、除上述裝潢要求外,如有局部小增加工作,不超過工程的20%,不增加工費(fèi)。
5)、乙方必須保證施工質(zhì)量,發(fā)生施工質(zhì)量問題,施工單位應(yīng)及時(shí)予以改正。當(dāng)竣工驗(yàn)
收時(shí)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,施工單位應(yīng)立即予以改正,在未達(dá)到業(yè)主的整改要求前業(yè)主有權(quán)
拒付人工費(fèi)。
甲 方: 乙 方:
建設(shè)工程清包合同范本【一】甲方:
乙方:
為發(fā)揮甲乙雙方的技術(shù)優(yōu)勢(shì),加快工程建設(shè)速度,努力提高施工 效率,按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建設(shè)安裝工程承包合 同條例》的原則,甲方擬將 樁基工程的勞務(wù)部分交給乙方承包施工,為明確責(zé)任,經(jīng)充分協(xié)商,在平等互利,自覺自愿的基礎(chǔ)上,甲乙雙方共同達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程名稱及施工內(nèi)容
1、工程名稱:
2、施工內(nèi)容:長螺旋鉆孔壓灌樁(商品砼)
二、工程地點(diǎn):
三、工程承包方式
包工不包料(不含水電、稅金、管理費(fèi)、不開發(fā)票),乙方自帶 所有施工機(jī)具。
四、工程總量
約根樁,單樁工程結(jié)算=(有效樁長米)樁截 面積(按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算)。
五、協(xié)議價(jià)款
按第一款施工內(nèi)容,綜合清包總價(jià)
六、付款方式
1、機(jī)械進(jìn)場(chǎng)甲方付給乙方每臺(tái)套設(shè)備進(jìn)場(chǎng)費(fèi)
2、工程款按形象進(jìn)度支付,施工時(shí)乙方借支必要的生活費(fèi)和生產(chǎn)費(fèi),正式開工甲方再付工程款 元;完成工程總量的 甲方付工程款 元;工程完工付工程款 元;其款樁基驗(yàn)收合格一次性付清(余款最遲不得超過當(dāng)年春節(jié)前)。
3、工程款以現(xiàn)金支付:
七、工程質(zhì)量
乙方在施工過程中,必須按國家現(xiàn)行施工規(guī)范和總包單位及監(jiān)理 單位的要求進(jìn)行施工。如在施工過程中,場(chǎng)地有障礙物,致使樁位偏 差與乙方無關(guān)。甲方應(yīng)派施工員現(xiàn)場(chǎng)放線,乙方協(xié)助。
八、甲方責(zé)任
1、保證施工場(chǎng)地三通一平;
2、保證水電供應(yīng)滿足施工要求;
3、保證施工報(bào)驗(yàn)不延誤施工時(shí)間;
4、辦理有關(guān)施工手續(xù)及對(duì)外聯(lián)系。
九、乙方責(zé)任
1、設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范施工,確保質(zhì)量及進(jìn)度;
2、提供樁基施工原始記錄;
3、保證場(chǎng)地整潔,做到文明施工。
十、安全
在施工中,乙方應(yīng)嚴(yán)格遵循國家頒發(fā)的安全操作規(guī)程和與之相關(guān)的安全注意事項(xiàng)進(jìn)行施工,并認(rèn)真執(zhí)行甲方安全技術(shù)交底。如在施 工場(chǎng)地因乙方施工因素發(fā)生一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
十一、補(bǔ)充條款
1、乙方須配合甲方做好工程簽證工作,乙方須服從甲方現(xiàn)場(chǎng)管 理,聽從指揮,接受相關(guān)單位的監(jiān)督和管理。
2、甲方應(yīng)保證機(jī)械進(jìn)場(chǎng)以后3天內(nèi)投入施工,如甲方原因造成 乙方不能開工(如材料沒進(jìn)場(chǎng)、三通一平不到位、或其他原因)工期 順延。如果7天不開工甲方應(yīng)補(bǔ)助乙方每天 元。
十二、本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字后生效, 工程款余款付清后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程清包合同范本【二】甲方: 乙方:
為了甲、乙雙方更好履行合同條款,在遵守國家有關(guān)政策法令及現(xiàn)行施工與驗(yàn)收規(guī)范前提下,雙方充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,雙方共同遵守:
一、工程名稱: ********綜合樓
二、工程地點(diǎn):
三、承包范圍及詳細(xì)部位:
本工程所有施工內(nèi)容:
1、土建(墊層、條基、地溝、砌磚、粉刷、預(yù)制構(gòu)件及安裝、砼攪拌及澆灌保養(yǎng)、回填、散水、踏步、屋面樓渣、找平、保溫塊鋪設(shè));
2、鋼筋(調(diào)直、制作、綁扎、安裝、保護(hù)層控制);
3、木工(支模、拆模、打磨);
4、水電(上下水安裝、線路鋪設(shè)預(yù)埋及電器安裝);
5、裝飾(內(nèi)外墻粉刷、外墻涂料、地磚及衛(wèi)生瓷磚的鋪設(shè))
四、承包方式和結(jié)算方式:
承包方式:本工程在承包范圍內(nèi)以包工不包料、包材料損耗、包臨設(shè)、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工、包材料及機(jī)具場(chǎng)內(nèi)60m運(yùn)輸、包砂石的篩選及攪拌、包工程驗(yàn)收質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)、包施工中乙方工人安全保護(hù)用品、工傷保險(xiǎn)和勞保福利在內(nèi)、包物價(jià)上漲的形式由乙方承包。
結(jié)算方式:本工程按施工圖紙、設(shè)計(jì)變更及施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際有效簽證計(jì)算工程量套用承包單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。乙方超出設(shè)計(jì)圖紙范圍(設(shè)計(jì)變更、工程更改、隱蔽驗(yàn)收除外)和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計(jì)量。
五、承包單價(jià):
單價(jià):255元/平方米
單價(jià)說明:1、包基礎(chǔ)施工前的施工準(zhǔn)備、配合工作,如施工放線等工作;
2、包場(chǎng)地清理等工作;
3、包機(jī)械安裝、調(diào)試、保養(yǎng)、操作等相關(guān)工作;
3、包施工腳手架、扣件、架板、電纜線、模板、振動(dòng)板、振動(dòng)棒、斗斗車等工程施工中的一切工具在內(nèi);
4、面積按建筑面積計(jì)算;
5、乙方在施工的水電費(fèi)不包含在內(nèi)。
六、付款方式
1、甲方和監(jiān)理公司對(duì)工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收合格后,按進(jìn)度付款?;A(chǔ)完工付至10%;主體完工付至50%;裝飾工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至 95 %,經(jīng)甲方有關(guān)部門驗(yàn)收合格并辦理結(jié)算手續(xù)后30天內(nèi)付清結(jié)算款。
2、支付方式:甲方付款時(shí)采用現(xiàn)金。
七、工期條款
1、總工期歷時(shí) 天,開工時(shí)間 年 6月1日,竣工時(shí)間 年 月 30 日。
2、如遇下述情況:(a)甲方、建設(shè)單位重大設(shè)計(jì)變更影響;(b)不可抗力嚴(yán)重影響施工;則按實(shí)際時(shí)間順延工期。逾期,每超過一天按日計(jì)算沖扣乙方工資額500元。
八、質(zhì)量條款
1、乙方承包施工的工程質(zhì)量以甲、乙雙方確認(rèn)的施工圖紙及說明,施工方案,設(shè)計(jì)變更,技術(shù)交底,現(xiàn)行施工與驗(yàn)收規(guī)范,作為檢查、抽檢或驗(yàn)收的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須服從甲方管理人員指揮,嚴(yán)格做好工人技術(shù)交底,嚴(yán)格按照以上約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工;因乙方原因施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方必須無條件、無償采取相關(guān)補(bǔ)救措施,直至消除質(zhì)量隱患,并賠償因此給甲方造成的損失,工期不順延,甲方有權(quán)視乙方對(duì)施工質(zhì)量的補(bǔ)救情況決定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取補(bǔ)救措施,直接解除合同,由乙方承擔(dān)補(bǔ)救費(fèi)用,賠償因此給甲方造成的其它損失
3、澆筑砼墊層時(shí),乙方必須先派人現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置標(biāo)高控制點(diǎn),砼墊層平整度必須控制在+2CM之內(nèi),否則由乙方承擔(dān)所有材料損失。
4、分項(xiàng)工程施工完畢之后,乙方必須先進(jìn)行自檢,合格方能由甲方向監(jiān)理驗(yàn)收。監(jiān)理第一次驗(yàn)收不合格,對(duì)乙處以 500元違約金,可考慮要求乙方限期整改完畢重報(bào)甲方驗(yàn)收;若乙方未能在限期內(nèi)整改完畢或雖整改完畢但經(jīng)監(jiān)理第二次驗(yàn)收仍不合格的,甲方有權(quán)通知乙方解除本合同,對(duì)乙方按已完工合格工程的60%結(jié)算,并限期辦理有關(guān)退場(chǎng)手續(xù)。
6、工程質(zhì)量要求達(dá)到“合格”標(biāo)準(zhǔn),若工程質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),則由乙方承擔(dān)所有材料損失及相關(guān)違約責(zé)任。
九、甲、乙雙方職責(zé):
(一)甲方職責(zé):
1、乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí),甲方就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。
2、提供施工圖兩份。
3、甲方指派代表,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行檢查驗(yàn)收、辦理變更登記、竣工結(jié)算手續(xù)等。
(二)乙方職責(zé):
1、乙方進(jìn)場(chǎng)前必須與工人簽訂用工協(xié)議書,內(nèi)容包括工程質(zhì)量、施工安全、管理職責(zé)和工資發(fā)放等手續(xù)。
2、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業(yè)人員,否則發(fā)生一切責(zé)任,由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方自帶必備的施工工具和用具,工人安全防護(hù)用品等;費(fèi)用包括在承包單價(jià)內(nèi)。
4、乙方不得將承包范圍內(nèi)的工程轉(zhuǎn)包給他人,否則,甲方有權(quán)解除合同,乙方向甲方支付合同總價(jià)5%的違約金,給甲方造成損失的,承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的場(chǎng)地清理(包括臨時(shí)生產(chǎn)和生活設(shè)施)。
十、安全條款
1、人員進(jìn)場(chǎng)必須做好安全教育工作,及時(shí)做好書面安全交底及安全措施工作,嚴(yán)格按照現(xiàn)行有關(guān)安全操作規(guī)程施工,執(zhí)行公司和工地有關(guān)安全生產(chǎn)制度(處罰標(biāo)準(zhǔn)),用電機(jī)具要專人管理專人操作,若違反規(guī)定造成工傷事故由乙方負(fù)責(zé)。
2、施工現(xiàn)場(chǎng)乙方必須有專人負(fù)責(zé)安全管理和監(jiān)控工作,及時(shí)做好安全自檢與整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,甲方一概不負(fù)責(zé)。
4、對(duì)于乙方雇用的工人的傷害或賠償,應(yīng)由乙方自行負(fù)責(zé)。對(duì)于這類傷害或賠償,乙方應(yīng)保證并持續(xù)保證甲方不負(fù)任何責(zé)任。
5、乙方自行負(fù)責(zé)工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費(fèi)用。
6、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的損害,由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十一、解決合同糾紛的方式:
因本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向合同簽訂地人民法院起訴。
十二、其他;
a)本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效,保修期滿結(jié)清余款后自行終止; b)本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,每份均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
出租人:______________以下簡稱甲方
承租人:______________以下簡稱乙方根據(jù)中華人民共和國有關(guān)房屋租賃的法律及規(guī)定,為明確出租方與承租方的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,特簽定本合同如下:
一、租賃范圍及用途
甲方同意將其所有的位于__________的房屋及其設(shè)施(包括家私和器具),在良好及可租賃的狀態(tài)下租給乙方為_________使用,出租房的面積總計(jì)約____平方米。
二、租賃期
2.1 租賃期為________年,自______年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 租賃期滿,甲方有權(quán)收回全部出租房屋及其設(shè)施,乙方應(yīng)如期交還,乙方如要求續(xù)租,須在本合同期滿_______個(gè)月前向甲方提出書面申請(qǐng),再由雙方另議續(xù)租事宜。
三、租金
3.1 雙方談定的租金為每月______元。
3.2 乙方支付甲方每月的租金,應(yīng)在每月的_____號(hào)以前:
(1)匯至甲方指定的銀行帳號(hào);
(2)以現(xiàn)金方式支付甲方。
四、保證金
4.1 為確保出租房屋及其設(shè)施之安全并完好及租賃期內(nèi)相關(guān)費(fèi)用之如期結(jié)算,乙方同意于簽訂合同后,____日內(nèi)支付給甲方的租賃押金計(jì)____作為乙方確保合同履行之保證金。
4.2 除本合同另有規(guī)定之外,乙方應(yīng)于租賃期滿之日與甲方點(diǎn)清室內(nèi)設(shè)施并付清所有應(yīng)付費(fèi)用后,甲方當(dāng)天將保證金全額無息退還乙方。
五、室內(nèi)設(shè)施及費(fèi)用承擔(dān)
5.1 租賃期房屋有關(guān)物業(yè)費(fèi)由____________承擔(dān);
5.2 電話費(fèi)按實(shí)際費(fèi)用由乙方承擔(dān);
5.3 房屋的水、電、天然氣消耗按每月查表實(shí)數(shù)由乙方交付;
5.4 排污費(fèi)、收視費(fèi)、車位費(fèi)按有關(guān)規(guī)定由乙方支付。
六、出租人的責(zé)任
6.1 甲方須按時(shí)將出租房屋及其設(shè)施以良好狀態(tài)交乙方使用;
6.2 租賃期內(nèi)甲方不得收回出租房屋(除非本合同另有規(guī)定);
6.3 在乙方遵守本合同的條款及交付租金的前提下,乙方有權(quán)于租賃期內(nèi)拒絕甲方或其他人騷擾而安靜享用出租房屋。
6.4 房屋基本設(shè)施和結(jié)構(gòu)(不包括家私和器具)損壞時(shí),甲方有修繕的責(zé)任并承擔(dān)有關(guān)的費(fèi)用,并對(duì)其作定期修繕。
6.5 甲方謹(jǐn)在此聲明及保證甲方為出租房屋的合法擁有人并有合法地位出租此房屋于乙方。
七、承租人的責(zé)任
7.1 乙方應(yīng)按合同的規(guī)定,按時(shí)支付租金,保證金及其他各項(xiàng)應(yīng)付費(fèi)用。
7.2 乙方須經(jīng)甲方事先同意,方可在承租用房內(nèi)進(jìn)行裝修及添置設(shè)備,租賃期滿必須恢復(fù)原狀(正常損耗除外),并承擔(dān)其費(fèi)用,經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)可后歸還甲方。
7.3 乙方應(yīng)按本合同的規(guī)定合法使用租賃房屋,不得擅自改變使用性質(zhì),不應(yīng)存放中華人民共和國法律下所禁止的危險(xiǎn)物品,如因此發(fā)生損害,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
八、違約處理
8.1 自簽約之日起,甲乙雙方均不得借故解除合同,但因乙方因特殊情況要求退租必須提前三十天通知甲方并支付一個(gè)月房租,做為補(bǔ)償,甲方應(yīng)退還乙方未滿期約租金及押金;如甲方確需收回房屋自用,必須提前三十天通知乙方并向乙方支付一個(gè)月的租金做為補(bǔ)償金。
8.2 乙方過期交付租金除及時(shí)如數(shù)補(bǔ)齊外,還應(yīng)向甲方支付所欠租金總額的5%為滯納金。
8.3 租賃期滿同日,乙方應(yīng)將房屋內(nèi)家具、物品搬遷清楚,不得借故存留,如逾期不搬視為乙方拋棄其所有權(quán),甲方可自由處理。
8.4 乙方有下列行為之一的,甲方有權(quán)終止本合同,收回出租房屋,并且保險(xiǎn)金不予退還:
a.未得甲方同意將承租的房屋擅自拆改結(jié)構(gòu)或改變用途;
b.無故拖欠租金超過三十天;
c.轉(zhuǎn)租第三者。
九、適用法律
本合同的成立,其有效性、解釋、簽署和解決與其有關(guān)的一切糾紛均應(yīng)受中國法律的管轄并依據(jù)中國法律。
十、免責(zé)條件
房屋如因不可抗拒的原因,導(dǎo)致甲乙雙方造成損失,雙方互不承擔(dān)責(zé)任。
十一、本合同自簽訂之日起即時(shí)生效,甲乙雙方不得反悔,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具同等法律效力。
十二、補(bǔ)充規(guī)定
________________________________
十三、室內(nèi)物品清單
13.1 電器:__________________________
13.2 家具:__________________________
甲方:___________________
代表人:_________________
乙方:___________________
代表人:_________________
本合同于______年_____月_____日在_______簽訂,甲方僅在此確認(rèn),在本合同簽訂之日起,從乙方收到上文所指的保證金共______元。
房屋租賃合同范例2
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《廣東省房屋租賃條例》及實(shí)施細(xì)則等有關(guān)規(guī)定,就乙方租住甲方的××酒店式公寓的事宜,為明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂此合同。
第一章總則
第一條甲方將其所有的坐落在××街×路×號(hào)××酒店式公寓樓房(建筑面積、使用面積、裝修完整程度、家具設(shè)備及家居用品附后),出租給乙方作居住使用。
第二條租賃期限共天。甲方從年月日起將上述房租給乙方使用,至年月日收回。
第三條乙方在租住期間,根據(jù)所租住時(shí)間享受本合同規(guī)定的優(yōu)惠。
甲方為乙方提供酒店式家居服務(wù);甲方保證乙方在公寓里的人身和財(cái)物的安全。為乙方提供貴重財(cái)物的保管服務(wù);甲方對(duì)乙方實(shí)行住客管理,乙方向甲方提供個(gè)人相關(guān)資料,甲方承擔(dān)保密責(zé)任。
第四條甲方保證出租公寓具有居住功能,符合國家消防安全規(guī)定及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。乙方保證在租住公寓期間不改變公寓用途,不破壞房子結(jié)構(gòu),保證自己的行為符合法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)政策的規(guī)定,且遵守本合同各項(xiàng)約定。
第五條本合同于乙方向甲方繳納元押金后生效。
第二章租金和其他費(fèi)用的交納與結(jié)算
第六條乙方在人住公寓期間向甲方交納租金和有關(guān)服務(wù)費(fèi)及其他消費(fèi)費(fèi)用。
租金=標(biāo)準(zhǔn)租金×優(yōu)惠折扣率×租用的公寓面積有關(guān)服務(wù)費(fèi)及其他消費(fèi)費(fèi)用包括:水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、電話和網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)用及送餐、托嬰、文印等特殊費(fèi)用(費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)另定)。
甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)房產(chǎn)稅、出租公寓所用土地的使用費(fèi)、租賃管理等政府稅費(fèi)。
第七條乙方租住同一房——天,付——%房租;磚—天及以上享受%的優(yōu)惠價(jià)。
乙方在入住期間,每月日向甲方交納下月租金,先付后用,否則甲方可要求其立即退房。甲方收取租金后必須出具稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的收租憑證。
第八條乙方要求提前退房時(shí),甲方根據(jù)不同情況計(jì)算應(yīng)付租金和應(yīng)付其他費(fèi)用。
第三章公寓的使用、維修和轉(zhuǎn)租
第九條甲方在出租公寓內(nèi)配備的所有設(shè)施均屬甲方所有,甲方保證出租公寓及其配套設(shè)施的安全符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定要求。
乙方應(yīng)正常使用并妥善保護(hù)公寓及配套設(shè)施,防止不正常損壞。
第十條乙方事先未經(jīng)甲方的書面同意:
1.不得在公寓內(nèi)放置貨物;
2.不得更動(dòng)公寓內(nèi)的電線、管道位置;
3.不得隨意更動(dòng)配套設(shè)施的擺放位置或搬離出租公寓;
4.不得在公寓內(nèi)安裝隔墻、隔板和改變公寓的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
第十一條乙方在公寓使用過程中,發(fā)現(xiàn)公寓本身或內(nèi)部設(shè)施出現(xiàn)或發(fā)生妨礙安全、正常使用的自然損壞或人為故障時(shí),應(yīng)及時(shí)告知甲方并采取有效措施防止損失的擴(kuò)大,甲方應(yīng)于接到乙方通知的——小時(shí)內(nèi)進(jìn)行維修。本條維修的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。甲方維修期間,乙方應(yīng)積極配合,不得阻撓施工。.
第十二條因乙方使用不當(dāng)或不合理使用,導(dǎo)致公寓內(nèi)的設(shè)施損壞、丟失或發(fā)生故障,乙方應(yīng)及時(shí)告知甲方,由甲方采取措施進(jìn)行必要的維修和安裝或重新添置。乙方承擔(dān)維修、安裝或重新添置的費(fèi)用,并賠償相應(yīng)損失。
第十三條乙方確需對(duì)公寓進(jìn)行改建、擴(kuò)建或裝修的,經(jīng)甲方同意,并報(bào)請(qǐng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)方可進(jìn)行,甲乙雙方應(yīng)就此另行簽訂書面協(xié)議。
第十四條未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將出租公寓全部或部分轉(zhuǎn)租給他人。經(jīng)甲方同意按法定程序轉(zhuǎn)租的,轉(zhuǎn)租期限不得超過本租賃合同的有效期限。乙方保證其受轉(zhuǎn)租人不將轉(zhuǎn)租公寓再行轉(zhuǎn)租。本條發(fā)生的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
第十五條甲方出售房屋,須在兩個(gè)月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買權(quán)。
第四章合同的轉(zhuǎn)讓、終止、解除和續(xù)簽
第十六條未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同轉(zhuǎn)讓給第三人。
乙方要將房屋轉(zhuǎn)讓給第三人或與他人交換房間,須經(jīng)甲方同意,但所居住天數(shù)不能連續(xù)計(jì)算。
第十七條合同自動(dòng)終止的免責(zé)條件:
1.發(fā)生不可抵抗力或意外事件的影響,使合同無法履行;
2.因市政建設(shè)需要,政府決定征用出租公寓所在土地而需拆除出租公寓,或者需要改建房屋;
3.甲方的有關(guān)公寓租賃有效證件失效。
發(fā)生上述情形之一,合同終止,所造成雙方的損失,互不承擔(dān)責(zé)任,租金按實(shí)際使用時(shí)間計(jì)算。
第十八條有下列情形之一,甲方有權(quán)終止合同,通知乙方交回公寓,由此給甲方造成的損失,應(yīng)由乙方賠償:
1.乙方人為損壞公寓設(shè)施而不主動(dòng)賠償,甲方從乙方租賃押金扣除有關(guān)費(fèi)用后,乙方不及時(shí)補(bǔ)足押金的;
2.乙方逾期不交房租的;
3.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變出租公寓用途的,擅自將公寓轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓他人或與他人交換的;
4.乙方違反本合同約定,擅自改變公寓內(nèi)部設(shè)施和內(nèi)部結(jié)構(gòu)的;
5.乙方在公寓內(nèi)從事違法違規(guī)行為。
第十九條有下列情形之一的,乙方有權(quán)要求解除合同。在遷離公寓時(shí),乙方有權(quán)要求甲方退還預(yù)付消費(fèi)金的余額以及租賃押金;
1.在公寓內(nèi)固定設(shè)施發(fā)生自然損壞或乙方愿意承擔(dān)人為損壞的費(fèi)用時(shí),由于甲方不能及時(shí)維修,致使乙方無法繼續(xù)租用該公寓,且未能及時(shí)為乙方安排其他適當(dāng)公寓;
2.乙方在公寓里得不到安全保障;
3.乙方得不到相應(yīng)的服務(wù)。
第二十條本合同到期或出現(xiàn)本合同自動(dòng)終止的情況,甲方對(duì)公寓進(jìn)行核收,結(jié)算乙方所有應(yīng)付賬款后,應(yīng)返還乙方的預(yù)付金余額和押金。乙方應(yīng)按期遷離公寓。乙方提前辦理退房應(yīng)提前通知甲方。
第二十一條乙方在本合同到期,如需繼續(xù)租用甲方公寓乙方應(yīng)于合同有效期滿前三日向甲方提出續(xù)租要求,經(jīng)與甲方協(xié)商一致后,重新訂立新合同,原合同押金將自動(dòng)轉(zhuǎn)入新合同。合同期滿后,如甲方繼續(xù)出租公寓,在甲方還沒有與其他人簽訂合同前,乙方享有對(duì)同一房間的優(yōu)先承租權(quán)。
第五章違約責(zé)任
第二十二條甲方違反本合同的規(guī)定,若給乙方造成損失,甲方應(yīng)向乙方賠償。本條賠款僅限于乙方的直接損失。
第二十三條乙方拖欠租金及各項(xiàng)費(fèi)用,甲方有權(quán)要求乙方補(bǔ)足所欠費(fèi)用,同時(shí)還有權(quán)收取滯納金。每天滯納金金額以拖欠費(fèi)用總額的——計(jì)算。
第二十四條乙方擅自將出租公寓全部或部分轉(zhuǎn)租他人,或?qū)⒈竞贤D(zhuǎn)讓給他人的,該轉(zhuǎn)租(讓)無效,且乙方應(yīng)向甲方交付違約金。違約金金額為乙方在違約期間應(yīng)付租金的——倍。
第二十五條甲乙雙方就履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可提請(qǐng)本合同登記機(jī)關(guān)調(diào)解或向簽約地仲裁機(jī)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。
第六章附則
第二十六條甲乙雙方就本合同未盡事宜,可另行協(xié)商作出補(bǔ)充協(xié)議,但補(bǔ)充協(xié)議不得違反中華人民共和國法律、法規(guī)及規(guī)章之規(guī)定,并不得與本合同內(nèi)容相悖離。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
第二十七條本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字,且乙方向甲方交納押金后生效。
出租方(甲方):(蓋章)
法定代表人:(簽名)
承租方(乙方):(簽名蓋章)
第一、合同中必須寫明裝修的具體要求和完工日期。有的消費(fèi)者在簽訂合同時(shí),沒有注意這兩點(diǎn),給某些裝飾公司粗制濫造和拖延工期“創(chuàng)造”了條件。
第二、在合同中必須注明使用裝飾材料的具體品牌或型號(hào),以防裝飾公司以次充好。
第三,如果您在工程進(jìn)行中,對(duì)某些裝修項(xiàng)目有所增減,就一定要填寫相關(guān)的“工程洽商單”,并作為合同的附件匯入裝修合同書中。
第四,合同中有關(guān)保修的條文是必不可少的,而且要分清責(zé)任:如果屬于施工或材料的質(zhì)量問題,裝飾公司應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任;如果屬于用戶使用不當(dāng),雙方可協(xié)商處理。
二、重慶住宅裝飾裝修工程合同示范文本
發(fā)包方(以下簡稱甲方):________________委托人:(或甲方代表)______________
單位:_______________________________住所地址:___________________________
聯(lián)系電話:___________________________
承包方(以下簡稱乙方):________________單位名稱:___________________________
開戶銀行:___________________________營業(yè)執(zhí)照號(hào):_________________________
銀行帳號(hào):___________________________委托人:(或乙方代表)______________
聯(lián)系電話:___________________________
本工程設(shè)計(jì)人:_______________________聯(lián)系電話:___________________________
施工負(fù)責(zé)人:_________________________聯(lián)系電話:___________________________
簽訂時(shí)間:___________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程地點(diǎn):
1.2工程承包方式,雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料(見附表二:乙方提供裝飾材料明細(xì)表);
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料(見附表一:甲方提供裝飾材料明細(xì)表,見附表二:乙方提供裝飾材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方提供全部材料(見附表一:甲方提供裝飾材料明細(xì)表)。
1.3工程期限_____天
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
1.4合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)_____ 元。金額大寫:_____。(詳見附表三:工程報(bào)價(jià)表)
第二條 工程設(shè)計(jì)
見重慶市住宅裝飾設(shè)計(jì)合同書(附后)
第三條 甲方工作
3.1·委派_____為甲方代表,負(fù)責(zé)合同履行及與乙方接洽,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)批件及工程驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對(duì)工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽;
3.2 開工前_____天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門確認(rèn)的施工圖紙或作法說明·份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.3 負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方使用;
3.4 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關(guān)系;協(xié)助乙方做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
3.5 如確需原建筑物或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理響應(yīng)的審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用;
3.6 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防工作。
第四條 乙方工作
4.1委派_____ 為甲方代表,負(fù)責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量的按期完成施工任務(wù),解決有乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
4.2 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程,防火、安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。做好施工現(xiàn)場(chǎng)管理,施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備干粉滅火器。
4.3 保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(居民)的關(guān)系。
4.4 保證施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔,做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、垃圾處理工作。
4.5 工程竣工未移交甲方之前負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第五條 工程變更
工程項(xiàng)目及做法如需變動(dòng),雙方應(yīng)協(xié)商一致,由甲方代表與乙方簽定書面變更單,支付增減項(xiàng)目差后再施工,同時(shí)調(diào)整相關(guān)費(fèi)用及工期(見附件五:工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù);給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
第六條 材料供應(yīng)
6.1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)(見附表一:甲方提供裝飾材料明細(xì)表),雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題的損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
6.2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表二:乙方提供裝飾材料明細(xì)表),雙方共同驗(yàn)收;如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,若已使用,對(duì)工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
第七條 工期
7.1 因下列原因造成工期延期,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其它情況。
7.2 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,支付乙方趕工費(fèi)并簽定工期變更協(xié)議。
7.3 因甲方未按合同完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。因甲方未按期支付工程價(jià)款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4 因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程施工質(zhì)量按下列第_____項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(1)以施工圖紙、設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容和《重慶市住宅裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》
(2)雙方約定:___ ___ ___ ___ ___ 。
① 施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,申請(qǐng)由_____部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,認(rèn)證所需費(fèi)用采取“誰提出誰墊付”的原則。經(jīng)認(rèn)證,工程質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,認(rèn)證所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān);工程質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,認(rèn)證所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
② 木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務(wù)提醒甲方。
第九條 工程驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)算及保修
9.1 甲乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn),若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,若造成停工,工期順延,若復(fù)驗(yàn)不合格,其驗(yàn)收返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期應(yīng)予順延。
9.2 雙方約定在施工過程中分為下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量驗(yàn)收。
(1)________________________________________________
(2)________________________________________________
(3)________________________________________________
乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附表六:工程驗(yàn)收單);
9.3 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知后三天內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
9.4 工程竣工驗(yàn)收后,乙方應(yīng)提交工程結(jié)算單及有關(guān)資料給甲方,甲方自接到上述資料三天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在三天內(nèi)結(jié)清尾款。
9.5 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為壹年。驗(yàn)收合格簽字并結(jié)清尾款后,填寫工程保修單(見附件八:工程保修單)。
9.6 驗(yàn)收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工,甲方不得使用,否則使用房屋視為合格。
9.7 因甲方購買材料未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)而出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題,乙方不負(fù)責(zé)保修。
9.8 因甲方原因工程價(jià)款未結(jié)清,乙方不負(fù)責(zé)保修。
第十條 安全生產(chǎn)和防火
10.1 甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。
10.2 乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵受《建筑安裝工人安全技術(shù)規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,注意施工安全。
10.3 由于甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范導(dǎo)致發(fā)生火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
10.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第十一條 工程價(jià)款支付方式
1.合同生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數(shù) 支付時(shí)間 支付金額(元) 占總金額的_________%
第一次 合同簽定_________%
第二次 客廳、餐廳吊頂,廚房墻磚,水管,線管,布線完工。_________%
第三次 木工和泥工全部完工_________%
第四次 雙方驗(yàn)收合格五日內(nèi) _________%
2.其它方式:____________________________________________________________
第十二條 違約責(zé)任
12.1 甲合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī),受到罰款或給對(duì)方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。
12.2 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
12.3 本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將支付對(duì)方工程價(jià)款10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
甲方責(zé)任
1.未辦理任何手續(xù),乙方有權(quán)拒絕改造原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,甲方強(qiáng)行要求乙方改造原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
2.未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因等,除工期得予順延外,還應(yīng)償付乙方因此造成停工、誤工的實(shí)際損失。每停工或誤工一天,甲方支付乙方____________元。
3.工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用,出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方承擔(dān)責(zé)任。
4.甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項(xiàng),逾期一天,按未付款額的_____%支付違約金或向乙方支付違約金_____ 元。
乙方責(zé)任
1.應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和其它物品,如有損壞,應(yīng)照價(jià)賠償。
2.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改造原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
3.由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)返工,工期不得順延。
4.由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_____元 .
第十三條 爭(zhēng)議解決方式
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第_____種方式解決:
1.向__________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
2.向__________人民法院起訴。
第十四條 幾項(xiàng)具體規(guī)定
14.1 因工程而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將立即運(yùn)到指定的___________地點(diǎn),甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_____元(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
14.2 施工期內(nèi),甲方將進(jìn)戶門鑰匙_____把交給乙方代表_____負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_____把,有乙方負(fù)責(zé)安裝交付使用。
14.3 乙方按合同約定和規(guī)范施工,如甲方有特殊要求,需在施工前以書面形式通知乙方,事后要求,乙方不予辦理。
第十五條 附則
15.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方代表簽字蓋章后生效。
15.2 本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3 甲、乙雙方直接簽定合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
發(fā)包方(甲方):________________________
承包方(乙方):________________________
合 同 編 號(hào):___________________________
簽 定 日 期:___________________________
重慶市工商行政管理局
重慶市建設(shè)委員會(huì)
使用說明
1. 本合同文本適用于本市行政區(qū)域內(nèi)的住宅裝飾裝修工程。
2. 開工:雙方通過設(shè)計(jì)方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)開始運(yùn)作視為開工。
3. 竣工:合同約定的工程內(nèi)容全部完成,經(jīng)承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗(yàn)收合格視為竣工。
4. 工期順延:指非因乙方的責(zé)任導(dǎo)致工程進(jìn)度受到影響后,工程期限予以相應(yīng)延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
5. 監(jiān)理:指專業(yè)化的家庭裝修監(jiān)理單位接受業(yè)主(裝修戶)的委托或授權(quán),根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,按照家庭裝修監(jiān)理合同以及相關(guān)家裝合同,協(xié)助業(yè)主對(duì)家庭居室裝飾裝修工程施工進(jìn)行監(jiān)督管理。
重慶市家庭居室裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________________________________________
委托人(或甲方代表):_______________________________________
身份證號(hào)碼:_____________________________________________________
聯(lián)系地址:_______________________________________________________
聯(lián)系電話:_______________________________________________________
承包方(以下簡稱乙方):_________________________________________
營業(yè)執(zhí)照號(hào):_____________________________________________________
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書號(hào):___________________________________________
開戶銀行:___________________________ 銀行帳號(hào):_________________
注冊(cè)地址(或辦公地址):_________________________________________
法定代表人或負(fù)責(zé)人:_________________ 聯(lián)系電話:_________________
委托人(或乙方代表):___________ 聯(lián)系電話:_________________
工程設(shè)計(jì)人:_________________________ 聯(lián)系電話:_________________
施工負(fù)責(zé)人:_________________________ 聯(lián)系電話:_________________
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
(一)工程地點(diǎn):___________________________________________________
(二)工程戶型:___________________________________________________
(三)工程套內(nèi)施工面積:___________________________________________
(四)工程內(nèi)容(見附表一和四)
(五)工程承包方式,采取下列第_______種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限__________日。
開工日期:_________年_________月_________日;
竣工日期:_________年_________月_________日。
(七)工程價(jià)款(見附表一):
本合同工程造價(jià)為(人民幣)______________元;
金額大寫:_______________________________ 。
其中:材料費(fèi):________元,人工費(fèi):____________元,
設(shè)計(jì)費(fèi):________元, 垃圾清運(yùn)費(fèi):________元,
?? 管理費(fèi):________元,其他費(fèi)用:___________元。
(八)合同簽訂生效后,若要變更施工內(nèi)容、材料或?qū)嶋H工程量增減,工程款按實(shí)結(jié)算。
(九)乙方提出的工程報(bào)價(jià),不得故意漏項(xiàng)、缺項(xiàng)。在甲方未對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行變更的前提下,竣工結(jié)算價(jià)的增幅不超過第一條(七)款所約定工程造價(jià)的5%,超出5%的部分,由乙方承擔(dān)。
二、工程設(shè)計(jì)
(一)本工程由__________設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)方應(yīng)提供施工圖紙或做法說明一式________份。
(二)設(shè)計(jì)施工圖紙應(yīng)符合國家有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,經(jīng)雙方簽字認(rèn)可,將會(huì)審意見記載于附表四內(nèi)。
(三)施工圖紙所標(biāo)示項(xiàng)目與工程報(bào)價(jià)表所列項(xiàng)目有差異或抵觸時(shí),以工程報(bào)價(jià)表為準(zhǔn)。
三、工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,由甲方與具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務(wù)
(一)對(duì)所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權(quán),或已取得了合法所有權(quán)人的委托,有權(quán)對(duì)該房屋進(jìn)行裝飾裝修。
(二)________委派_________為甲方代表,全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行及與乙方接洽,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)批件及工程驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對(duì)工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應(yīng)提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業(yè)管理單位申報(bào)登記。
(四)開工日前_________天,若非乙方設(shè)計(jì),甲方負(fù)責(zé)督促設(shè)計(jì)人向乙方提供符合國家有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范要求的施工圖紙或做法說明,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
(五)為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè),或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方施工使用,并承擔(dān)其費(fèi)用。
(七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關(guān)系,協(xié)助乙方做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防工作。
(十)施工期內(nèi),將進(jìn)戶門鑰匙交給乙方代表負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收合格移交時(shí),甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當(dāng)場(chǎng)由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務(wù)
(一)應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,和建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》,并不得超越其資質(zhì)證書許可的范圍承攬工程。
(二)委派________為乙方代表,全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行,按設(shè)計(jì)要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)處理的各項(xiàng)事宜,其簽訂的文件視為乙方對(duì)有關(guān)事宜的確認(rèn)。若需更換乙方代表,乙方應(yīng)提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴(yán)格執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327—XX),確保工程質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方有關(guān)防火、安全、環(huán)境保護(hù)的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場(chǎng)管理,施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備干粉滅火器。
(四)保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關(guān)系。
(五)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔,做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設(shè)施,不得浪費(fèi)。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規(guī)或物業(yè)管理等有關(guān)規(guī)定而受到罰款和引起的賠償責(zé)任,均由乙方承擔(dān)。
(九)施工工人及管理人員應(yīng)持有相關(guān)資格證或上崗證,甲方有權(quán)查驗(yàn)。
(十)負(fù)責(zé)施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更
(一)工程項(xiàng)目及做法的變動(dòng),必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,以甲方代表與乙方簽訂書面變更單為準(zhǔn)(見附件五),確定增減項(xiàng)目及價(jià)差后再施工,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方承擔(dān);給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
七、材料供應(yīng)
(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表二)應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求和合同約定的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng),雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù),由乙方負(fù)責(zé)保管。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題的損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
(二)按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表三)應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng),雙方共同驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管。如未經(jīng)甲方驗(yàn)收或不符合附表三要求的,應(yīng)禁止使用;若已使用,對(duì)工程造成的損失,責(zé)任由乙方承擔(dān)。
(三)甲、乙雙方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備均應(yīng)用于本合同規(guī)定的室內(nèi)裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價(jià)廉質(zhì)劣的裝飾材料、設(shè)備。如乙方違反此約定,應(yīng)按被挪用或替換材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍金額賠償給甲方。
(四)乙方提供的材料、設(shè)備是假冒偽劣產(chǎn)品的,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍金額賠償給甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》10項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn),禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備不符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出,甲方堅(jiān)持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔(dān)。
(六)若發(fā)生材料、設(shè)備質(zhì)量爭(zhēng)議,可委托有關(guān)法定機(jī)構(gòu)鑒定,鑒定費(fèi)用的墊付由雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商一致,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經(jīng)鑒定,質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān);質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費(fèi)用由質(zhì)量問題提出方承擔(dān)。
八、工期
(一)因下列原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
1、工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其它情況。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,支付乙方趕工費(fèi)并簽訂工期變更協(xié)議。
(三)因甲方未按合同完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作和未按期支付工程進(jìn)度款而影響工期的,工期相應(yīng)順延。
(四)因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)由乙方承擔(dān),工期不順延。
九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(一)本工程施工質(zhì)量按下列第________項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
1、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(gb50210—XX)
2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗(yàn)收規(guī)程》(dbj/t50-053-XX)
3、雙方約定: 。
(二)工程施工室內(nèi)環(huán)境污染控制,按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-XX)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(三)施工過程中雙方對(duì)施工質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,可委托有關(guān)法定機(jī)構(gòu)鑒定,鑒定費(fèi)用的墊付由雙方協(xié)商解決,如不能達(dá)成協(xié)議,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經(jīng)鑒定,質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān);質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費(fèi)用由質(zhì)量問題提出方承擔(dān)。
(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務(wù)提醒甲方。
十、工程驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)算及保修
(一)乙方應(yīng)提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),如果甲方在約定時(shí)間內(nèi)不能參加驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時(shí)通知乙方,也不按時(shí)參加驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,若造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)、返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫工程驗(yàn)收單(見附表六):
1、_______________________________________________________________________
2、_______________________________________________________________________
3、_______________________________________________________________________
(三)工程按時(shí)竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知之日起三日內(nèi)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。若在工程竣工驗(yàn)收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項(xiàng)目,乙方應(yīng)在五日內(nèi)完成(特殊項(xiàng)目可由雙方在第十六條中另行商定),并及時(shí)通知甲方對(duì)其復(fù)驗(yàn)。因乙方責(zé)任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
(四)工程竣工后,雙方約定由_____________對(duì)本工程進(jìn)行室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè),費(fèi)用由__________方承擔(dān)。
(五)驗(yàn)收不合格,乙方負(fù)責(zé)在約定的期限內(nèi)返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔(dān)。
(六)竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量以及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別的不涉及較大問題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議”(作為工程驗(yàn)收單的附件)后亦可先行入住。
(七)工程竣工驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)提交工程結(jié)算單(見附表七),并將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關(guān)資料提交給甲方。乙方負(fù)責(zé)提供材料的,還應(yīng)向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環(huán)保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內(nèi)對(duì)工程結(jié)算單進(jìn)行審核,若到期未提出異議,視為同意。
(八)驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清應(yīng)付款項(xiàng),填寫工程保修單(見附件八)。
(九)本工程自竣工驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第_________項(xiàng)執(zhí)行:
1、除有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏保修為五年外,其余項(xiàng)目的保修期為二年。
2、_________________________________________________________________________________________
(注:第2項(xiàng)所約定的保修標(biāo)準(zhǔn)不得低于第1項(xiàng)所約定的保修標(biāo)準(zhǔn))
(十)因甲方購買的材料未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致的工程質(zhì)量問題,乙方不負(fù)責(zé)保修。
十一、安全施工和防火
(一)甲方或乙方提供的施工圖或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的施工圖或做法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,應(yīng)及時(shí)向甲方指出,乙方有權(quán)并且應(yīng)當(dāng)拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔(dān)。
(二)甲方未辦理有關(guān)手續(xù),不得擅自要求乙方變動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)或拆改燃?xì)夤艿?、設(shè)施,乙方有權(quán)并且應(yīng)當(dāng)拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔(dān)。
(三)乙方擅自變動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)或拆改燃?xì)夤艿馈⒃O(shè)施,由此造成的損失和責(zé)任,由乙方負(fù)責(zé)賠償和承擔(dān)。
(四)乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》和《建筑安裝工人安全技術(shù)操作規(guī)程》,注意施工安全。
(五)由于乙方在施工過程中違反有關(guān)操作規(guī)程、消防條例等規(guī)定,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和損失,由乙方承擔(dān)和賠償。
十二、工程價(jià)款支付方式
(一)雙方約定按下表中第________種方式支付工程款:
支付
次數(shù)
支付時(shí)間
①
②
備注
支付
比率
支付
金額
支付
比率
支付
金額
第一次
合同簽訂
40%
%
第二次
吊頂工程,廚、衛(wèi)墻磚工程,水管、線管布線完工。
40%
%
第三次
木工和泥工基本完工、漆工進(jìn)場(chǎng)
15%
%
第四次
竣工驗(yàn)收合格
之日起30日內(nèi)
5%
%
或其它方式: _______________________________
(二)甲方應(yīng)按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應(yīng)向甲方開具有效的收款憑據(jù)。
(三)乙方施工質(zhì)量不合格,甲方有權(quán)拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。
(四)工程款結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
十三、違約責(zé)任
(一)本合同生效后,甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所約定的各項(xiàng)條款。若任何一方需變更合同內(nèi)容的,應(yīng)雙方協(xié)商一致后,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應(yīng)以書面形式提出,并按工程造價(jià)的_____%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意后辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,并由責(zé)任方按工程造價(jià)的______%賠償,解除本合同。
(三)因施工質(zhì)量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內(nèi)整改,或經(jīng)整改后仍不合格的,甲方可另請(qǐng)他人整改,與整改有關(guān)的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
(四)任何一方因違反法律、法規(guī)等規(guī)定而受到罰款或給對(duì)方造成損失的,由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償對(duì)方損失。
(五)甲方責(zé)任
1、未按規(guī)定的時(shí)間和要求提供材料、場(chǎng)地、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、窩工的,除工期順延外,每停工或窩工一天,由甲方向乙方支付工程造價(jià)_______‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項(xiàng),每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款______‰的違約金。
3、工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用,由此造成無法驗(yàn)收和損失的,由甲方自行承擔(dān)。
(六)乙方責(zé)任
1、應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和其它物品,如有損壞,應(yīng)照價(jià)賠償。
2、經(jīng)專業(yè)部門檢測(cè),室內(nèi)空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo)且屬于乙方責(zé)任的,乙方應(yīng)進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內(nèi)治理,甲方有權(quán)另請(qǐng)他人治理,與治理有關(guān)的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān),若治理后仍不達(dá)標(biāo)的,乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對(duì)不達(dá)標(biāo)也負(fù)有責(zé)任的,雙方應(yīng)根據(jù)責(zé)任大小合理分擔(dān)有關(guān)費(fèi)用和損失。
3、由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)返工,工期不得順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程造價(jià)_______‰的違約金。
十四、爭(zhēng)議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或向有關(guān)部門申請(qǐng)調(diào)解。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當(dāng)事人也可按下列第______種方式解決:
1、提交重慶仲裁委員會(huì)仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
2、合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則甲方有權(quán)拒付工程款。
3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十六、其它約定條款(共_____條)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
合同附件:
附表一:工程報(bào)價(jià)表
附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附表四:工程設(shè)計(jì)圖紙
附表五:工程變更單
附表六:工程驗(yàn)收單
附表七:工程結(jié)算單
附表八:工程保修單
甲方(簽章):_______________ 乙方(簽章):___________________
委托人:_________________ 法定代表人:_____________________
委托人:_________________
________年________月_______日 _________年_________月_________日
附表一
住宅裝飾裝修工程報(bào)價(jià)表
金額單位:元
序 號(hào)
裝飾項(xiàng)目、內(nèi)容
品牌
規(guī)格/
型號(hào)
等級(jí)
數(shù)量
單位
單價(jià)
合計(jì)
金額
甲方代表(簽章): 乙方代表(簽章):
年 月 日
附表二
甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
金額單位:元
材料
名稱
品牌
規(guī)格/
型號(hào)
等級(jí)
數(shù)量
單位
金額
供貨
時(shí)間
交貨
地點(diǎn)
甲方代表(簽章): 乙方代表(簽章):
年 月 日
附表三
乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表
金額單位:元
材料
名稱
品牌
規(guī)格/
型號(hào)
等級(jí)
數(shù)量
單位
金額
供貨
時(shí)間
交貨
地點(diǎn)
甲方代表(簽章): 乙方代表(簽章):
年 月 日
附表四
住宅裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙(見附件)
會(huì)審意見:
年 月 日
甲方代表(簽章): 乙方代表(簽章):
附表五
住宅裝飾裝修工程變更單
編號(hào): 字第 號(hào)
變更內(nèi)容
原設(shè)計(jì)
新設(shè)計(jì)
增減費(fèi)用(+ -)-)
詳細(xì)說明:
年 月 日
注:若變更內(nèi)容過多請(qǐng)另附說明
甲方代表(簽章): 乙方代表(簽章):
附表六
工 程 驗(yàn) 收 單
序號(hào)
主要驗(yàn)收項(xiàng)目名稱
驗(yàn)收日期
驗(yàn)收結(jié)果
整
體
工
程
竣
工
驗(yàn)
收
結(jié)
果
全部驗(yàn)收合格后雙方簽字蓋章
甲方代表(簽章): 乙方代表(簽章):
年 月 日
附表七
工 程 結(jié) 算 單
合同編號(hào):
1
合同原金額
(元)
2
變更增加金額
(元)
3
變更減少金額
(元)
4
甲方已付金額
(元)
5
甲方結(jié)算應(yīng)付余額
(元)
甲方代表(簽章): 乙方代表(簽章):
年 月 日
附表八
工 程 保 修 單
編號(hào):
公司名稱
聯(lián)系電話
用戶姓名
合同編號(hào)
裝修房屋
地 址
設(shè) 計(jì)
負(fù)責(zé)人
施 工
負(fù)責(zé)人
進(jìn)場(chǎng)施工
日 期
竣工驗(yàn)收
日 期
保修期限
年 月 日至 年 月 日
(有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏)
年 月 日至 年 月 日
(其余裝飾裝修項(xiàng)目)
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):
乙 方(蓋章)
備注:
1、從竣工驗(yàn)收合格之日計(jì)算,除有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏最短保修五年外,其余項(xiàng)目的保修期最短為二年。
2、保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,乙方應(yīng)無條件進(jìn)行維修。
清潔工勞動(dòng)合同樣本一
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,自愿簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款:
1.同意在甲方指定地點(diǎn)從事清潔工作,遵守指定地點(diǎn)的規(guī)章制度和作息時(shí)間,以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度作好清潔工作。
2.甲方不可無故拖欠、 苛扣乙方工資,按時(shí)支付乙方的勞動(dòng)相應(yīng)所得工資、報(bào)酬。
3.如乙方違反勞動(dòng)紀(jì)律給甲方造成直接經(jīng)濟(jì)損失,甲方有權(quán)終止本合同并追究其賠償責(zé)任。
4.甲、 乙雙方如單方面解除合同,需提前15天在本合同截止日期前通知對(duì)方。
5.如指定地點(diǎn)主管不滿意乙方的工作或得到指定地點(diǎn)主管的投訴,甲方有權(quán)調(diào)換乙方的工作地點(diǎn)和終止本合同。
6.甲方在指定地的清潔工具及清潔藥劑,乙方應(yīng)妥善使用保管,如有人為損壞須照價(jià)賠償。
7.如乙方在指定地點(diǎn)須添加清潔藥劑和更換工具須提前3 5天通知甲方。
8.甲方應(yīng)在每月_________日以人民幣形式支付乙方工資_________元,試用期工資為_________元人民幣。
9.試用期內(nèi),如乙方被甲方認(rèn)為不符合錄用條件,甲方有權(quán)解除本合同。
10.勞動(dòng)合同期滿,勞動(dòng)合同即行終止本合同有效期通常為一年,自本合同簽訂之日起生效。本合同簽訂日期_________年_________月_________日,其中試用期為_________個(gè)月。
本合同截止日期為_________年_________月_________日。
甲方(蓋章):_________乙方(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
清潔工勞動(dòng)合同樣本二
甲方(用人單位):_________
性質(zhì):_________
地址:_________
法人代表(單位負(fù)責(zé)人):_________
乙方(勞動(dòng)者):_________
性別:_________
年齡:_________
常住戶口地址:_________
甲方因生產(chǎn)(工作)需要,經(jīng)勞動(dòng)部門批準(zhǔn),同意招用乙方到本企業(yè)工作,根據(jù)國家和省的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方自愿協(xié)商同意訂立本合同。
第一條 合同期限
合同期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
第二條 生產(chǎn)(工作)任務(wù)
乙方同意服從甲方的生產(chǎn)(工作)需要,在_________崗位,承擔(dān)_________生產(chǎn)(工作)任務(wù)。
第三條 生產(chǎn)(工作)條件
根據(jù)工作崗位需要,并參照國家和省的有關(guān)規(guī)定,甲方應(yīng)配備必要的安全防護(hù)設(shè)施:_________,并發(fā)給乙方勞動(dòng)保護(hù)用品:_________,保健食品費(fèi):_________。
第四條 勞動(dòng)紀(jì)律
甲方應(yīng)依據(jù)國家和省的有關(guān)規(guī)定制定各項(xiàng)規(guī)章制度;乙方應(yīng)自覺遵守國家和省規(guī)定的有關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī)和企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度,服從管理,積極做好工作。
第五條 勞動(dòng)時(shí)間與勞動(dòng)報(bào)酬
勞動(dòng)時(shí)間:甲方實(shí)行每周_________日工作制,每日_________小時(shí)制,因生產(chǎn)(工作)需要加班時(shí),每月加班不得超過_________小時(shí)。確需超過,須經(jīng)乙方及企業(yè)工會(huì)同意方能安排加班。
勞動(dòng)報(bào)酬:按國家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際,根據(jù)乙方崗位和承擔(dān)的任務(wù)定為每月(日)_________元。加班工資:法定休假日為_________元,休息日為_________元,平日為_________元;夜間工作的,每晚(班)發(fā)給乙方夜餐費(fèi)用_________元;獎(jiǎng)金根據(jù)單位效益和乙方勞動(dòng)貢獻(xiàn)定為每月_________元至_________元。在合同期間,如發(fā)生停工待料,甲方每天發(fā)給_________元。作為基本生活費(fèi)用。甲方每月_________號(hào)定期足額發(fā)放工資。如超過規(guī)定日期,從第6日起計(jì)算拖欠的天數(shù),甲方每天按拖欠工資額的1%支付給乙方賠償金。
第六條 社會(huì)保險(xiǎn)福利待遇
1.在本合同期內(nèi),甲乙雙方應(yīng)按勞動(dòng)保險(xiǎn)規(guī)定,向省勞動(dòng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金,乙方負(fù)擔(dān)金額,由甲方按月在乙方當(dāng)月工資中扣繳。乙方符合招工條件,單位又有指標(biāo),可招為勞動(dòng)合同制工人,所繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)金可隨同轉(zhuǎn)移,合并計(jì)算投保時(shí)間,其在本單位的工齡可連續(xù)計(jì)算。
2.乙方因工死亡待遇及因工負(fù)傷在醫(yī)療期內(nèi)的待遇與合同制工人相同。因工負(fù)傷醫(yī)療終結(jié),由縣、市勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)確定其傷殘程度。完全喪失勞動(dòng)能力的,與合同制工人同等對(duì)待;部分喪失勞動(dòng)能力的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)安排力所能及的工作,合同期滿,根據(jù)其傷殘程度,由甲方按照省人民政府確定的具體辦法辦理。
3.乙方患病或非因工負(fù)傷,醫(yī)療期最長不超過三個(gè)月。醫(yī)療期內(nèi)待遇與合同制工人同等對(duì)待,傷病假期間由甲方的酌情發(fā)給生活補(bǔ)助費(fèi)。乙方在甲方工作半年以上,醫(yī)療期滿后不能從事原工作也不能從事另行安排的工作被解除勞動(dòng)合同的,由甲方應(yīng)發(fā)給一次性醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)_________元。乙方死亡的,甲方應(yīng)發(fā)給喪葬補(bǔ)助費(fèi)_________元,一次性發(fā)給供養(yǎng)直系親屬救濟(jì)費(fèi)_________元。
4.乙方在甲方工作一年以上,重新簽訂合同時(shí),甲方應(yīng)按國家規(guī)定安排乙方探親,服務(wù)每滿一年假期為_________天,乙方如遇婚、喪,女工懷孕、分娩、哺乳,甲方應(yīng)按規(guī)定安排假期。上述假期為有薪假期,超出規(guī)定日期的,經(jīng)批準(zhǔn)按事假處理。
第七條 合同的變更、終止、解除
1.甲方因轉(zhuǎn)產(chǎn),調(diào)整生產(chǎn)項(xiàng)目或者由于情況變化,經(jīng)乙方同意可以變更合同的相關(guān)內(nèi)容。
2.合同期滿勞動(dòng)合同即行終止,應(yīng)辦理終止合同手續(xù)。如生產(chǎn)(工作)需要,甲方繼續(xù)招用乙方,需經(jīng)乙方同意,并經(jīng)勞動(dòng)部門批準(zhǔn),雙方重新簽訂勞動(dòng)合同。
3.在合同期內(nèi),有下列情形之一的,甲方可以解除合同:
(1)患病或非因工負(fù)傷,醫(yī)療期滿后不能從事原工作也不能從事另行安排的工作的。
(2)按照《國營企業(yè)辭退違紀(jì)職工暫行規(guī)定》屬于應(yīng)予辭退的。
(3)甲方宣告破產(chǎn),或者瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間的。
(4)被依法追究刑事責(zé)任的。
4.在合同期內(nèi),甲方有下列情形之一的,乙方可以解除合同:
(1)經(jīng)國家有關(guān)部門確認(rèn),勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件惡劣,無有效保護(hù)措施,嚴(yán)重?fù)p害工人身體健康的;
(2)甲方不按合同約定發(fā)放工資或連續(xù)兩個(gè)月不支付工資的;
(3)甲方不履行勞動(dòng)合同,或違反國家勞動(dòng)法規(guī)、政策、侵犯工人合法權(quán)益的。
5.在合同期內(nèi),乙方有下列情況,甲方不得解除合同:
(1)合同期未滿,又不符合本條第3款規(guī)定的;
(2)患職業(yè)病或因工負(fù)傷并經(jīng)縣、市勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)鑒定的;
(3)患病或非因工負(fù)傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;
(4)女工在孕期、產(chǎn)假和哺乳期間的。
6.一方要求解除合同,必須提前30日通知對(duì)方。
7.乙方被開除、勞動(dòng)教養(yǎng)或判刑的,勞動(dòng)合同自行解除。
8.解除勞動(dòng)合同時(shí),乙方如不屬違紀(jì)的,應(yīng)允許其另找工作。
如屬違紀(jì)或本人愿意回原籍的,甲方必須收回《勞動(dòng)手冊(cè)》、《外來人員就業(yè)證》及《暫住證》,并出具證明領(lǐng)回其全部保險(xiǎn)金。所交的養(yǎng)老保險(xiǎn)金,乙方屬城鎮(zhèn)戶口的,保險(xiǎn)關(guān)系予以保留;農(nóng)村戶口的,除開除、自動(dòng)離職、勞教、勞改的以外,年投保險(xiǎn)在扣除5%的管理費(fèi)后,一次性全部退還本人作為還鄉(xiāng)補(bǔ)助費(fèi),不再享受其它補(bǔ)助金。
第八條 違約責(zé)任
任何一方違反勞動(dòng)合同,給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)當(dāng)依照國家和省的有關(guān)規(guī)定給予對(duì)方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
第九條 因履行本勞動(dòng)合同發(fā)生的爭(zhēng)議,當(dāng)事人應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生15日內(nèi)向本企業(yè)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解,調(diào)解無效,可在60日內(nèi)向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
第十條 本合同條款現(xiàn)國家和省新頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章有抵觸的,按新的法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行。
第十一條 雙方需要約定的其他事項(xiàng)_________。
第十二條 本合同自簽訂之日起生效,一式三份,甲乙雙方各持一份,鑒證機(jī)關(guān)保留一份。涂改或未經(jīng)合法授權(quán)代簽無效。
甲方(蓋章):_________乙方(簽字):_________
清潔工勞務(wù)合同范文一甲方(用人單位):
乙方(勞動(dòng)者): 性別: 身份證號(hào):
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意訂立本合同。
一、合同期限
(一)本合同自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
二、工作內(nèi)容與工作地點(diǎn)
(一)甲方聘用乙方從事___________________________工作。
(二)乙方應(yīng)認(rèn)真履行甲方制定的崗位職責(zé),按時(shí)、按質(zhì)、按量完成本職工作。
三、工作時(shí)間與休息休假
(一)乙方所在崗位執(zhí)行的工時(shí)制度為標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制。
(二)甲方確因工作需要,可依法安排乙方延長工作時(shí)間、休息日或節(jié)假日加班。
(三)乙方加班須征得甲方確認(rèn)同意,否則不視為加班。
四、勞動(dòng)報(bào)酬
(一)乙方在正常出勤并付出正常勞動(dòng)后,有權(quán)獲得相應(yīng)勞動(dòng)報(bào)酬,不得低于當(dāng)陽市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
(二)甲方于每月15日以銀行卡上賬形式支付乙方上月工資;如遇節(jié)假日或休息日,則應(yīng)提前到最近的工作日支付。
(三)甲方可以根據(jù)乙方工作崗位的變更和工作量變化,經(jīng)協(xié)商調(diào)整乙方的工資待遇。
五、勞動(dòng)紀(jì)律
乙方在合同期內(nèi)應(yīng)做到:
1、遵守國家的法律、法規(guī)、甲方制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全規(guī)定,保證安全工作。
3、愛護(hù)甲方的公共財(cái)產(chǎn)。
六、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護(hù)
(一)甲方對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位,應(yīng)對(duì)乙方履行告知義務(wù),并做好勞動(dòng)過程中職業(yè)危害的預(yù)防工作;乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全衛(wèi)生管理制度。
(二)甲方為乙方提供符合國家及當(dāng)?shù)匾?guī)定的勞動(dòng)條件及安全衛(wèi)生的工作環(huán)境,并依照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)及有關(guān)規(guī)定為乙方提供勞動(dòng)防護(hù)用品,乙方應(yīng)嚴(yán)格按要求穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。
(三)甲方對(duì)乙方進(jìn)行職業(yè)技術(shù)、安全衛(wèi)生、規(guī)章制度等必要的教育與培訓(xùn),乙方應(yīng)參加甲方組織的各項(xiàng)必要的教育培訓(xùn)。
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(或蓋章)后生效。本合同由甲乙雙方各執(zhí)一份,合同文本具有同等法律效力。
甲方:(蓋章) 乙方:(簽字)
年 月 日 年 月 日
清潔工勞務(wù)合同范文二甲方: 乙方:
依據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》和有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本合同,共同遵守本合同所有條款。
一 勞動(dòng)合同期限:本合同為有限期勞動(dòng)合同。本合同與 年 月 日生效,其中試用期為一個(gè)月從 年 月 日至 年 月 日止。本合同于 年 月 日終止。未履行合同,私自離開的,按自動(dòng)離職處理,扣發(fā)一個(gè)月工資,不再聘用。
二 工作內(nèi)容
1 乙方同意根據(jù)甲方工作需要,擔(dān)任清潔工崗位工作。由甲方指定工作區(qū)域,乙方負(fù)責(zé)運(yùn)轉(zhuǎn)工作。
2 工作區(qū)域 :展廳 樓上樓下衛(wèi)生間 樓梯 售后客戶休息區(qū) 交車區(qū) 售前售后小倉庫 3 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn):地面干凈無塵土和腳印
三 勞動(dòng)時(shí)間和勞動(dòng)條件
1 工作時(shí)間:上午 8:00——11:30
下午 13:300——17:30(冬季17:10)
2 甲方為乙方提供必要的的勞動(dòng)條件和勞動(dòng)工具。
四 勞動(dòng)報(bào)酬
1 清潔工工資分兩部分,基礎(chǔ)工資1350元/月,每天5元午餐補(bǔ)貼。
2 甲方在每月十號(hào)之前為乙方以人民幣形式支付工資。
3 乙方在試用期間的工資為1350元/月。
五 勞動(dòng)紀(jì)律
(1)甲方依據(jù)工作需要,依法制定規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律。乙方違反勞動(dòng)紀(jì)律和甲方的規(guī)章制度,甲方有權(quán)依據(jù)規(guī)章制度進(jìn)行處理,直至解除本合同。
1 按時(shí)出勤,不許遲到 早退,中途擅離崗位,無故曠工。有以上現(xiàn)象的扣除當(dāng)天工資。經(jīng)教育,仍有上述現(xiàn)象超過三次的,予以辭退。
2 上崗期間衣著干凈整潔,不能穿拖鞋。
3 勞動(dòng)者不在工作時(shí)間出現(xiàn)意外事故的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
4 上班期間不準(zhǔn)喝酒,不準(zhǔn)在工作區(qū)域內(nèi)抽煙,若有頂替現(xiàn)象,出現(xiàn)意外事故的,有頂替者和被頂替者自行承擔(dān),與甲方無關(guān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
(2)根據(jù)工作需要甲方安排工作,乙方應(yīng)服從管理 聽從指揮,及時(shí)完成保潔工作,若沒有及時(shí)完成清潔任務(wù)或清掃不合格的每次扣發(fā)工資10元/次,并予以警告。
(3)乙方應(yīng)遵守勞動(dòng)紀(jì)律的規(guī)章制度,遵守勞動(dòng)安全衛(wèi)生。愛護(hù)甲方的財(cái)產(chǎn),遵守職業(yè)道德。
六 勞動(dòng)合同的解除 變更
1 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,本合同可以解除。
2當(dāng)事人接觸或變更合同的,一方要求變更本合同,應(yīng)提前15個(gè)工作日通知另一方,另一方應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)(含15日)答復(fù)對(duì)方,15日內(nèi)未答復(fù)視為同意變更本合同。
3有以下情形之一甲方不支付乙方工資:
(1)在試用期間離職的
(2)乙方離職前與下一位未交接完工作
4甲方因工作需要,確需裁減人員的,應(yīng)當(dāng)提前15日向乙方說明情況,可以解除合同。 本合同雙方簽訂一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,涂改或未經(jīng)授權(quán)代簽無效。本合同雙方簽字后有效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 合同簽訂日期 年 月 日
清潔工勞務(wù)合同范文三甲方:
乙方:
乙方為短期勞務(wù)人員。甲乙雙方經(jīng)過平等協(xié)商一致,自愿簽訂本勞務(wù)合同,并遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條 本協(xié)議于20xx年6月23日生效,至 20xx年6月22日終止。
第二條 乙方承擔(dān)的勞務(wù)工作內(nèi)容:
工作崗位:保潔工
崗位職責(zé):另附《崗位職責(zé)》
甲方對(duì)乙方工作的要求為:
(一) 按在職員工的管理規(guī)定接受甲方的管理與考核。
(二) 未經(jīng)同意不得將公司物品攜帶出公司。
第三條 乙方提供勞務(wù)的方式為:乙方應(yīng)按甲方要求保質(zhì)保量的完成工作任務(wù),其作息時(shí)間可適當(dāng)自行掌握。
第四條 甲方支付乙方勞務(wù)報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)為:1000元/月,支付方式為現(xiàn)金,支付時(shí)間為每月最后一日。
第五條 發(fā)生下列情形之一,本協(xié)議終止:
(一) 本協(xié)議期滿的;
(二) 雙方就終止本協(xié)議協(xié)商一致的;
(三) 乙方由于健康原因不能履行本協(xié)議義務(wù)的。
第六條 甲、乙雙方若單方面解除本協(xié)議,需提前一周通知對(duì)方。
第七條 本協(xié)議終止、解除后,乙方應(yīng)在一周內(nèi)將有關(guān)工作向甲方移交完畢,并附書面說明,如給甲方造成損失、應(yīng)予賠償。
第八條 甲方為乙方提供意外傷害保險(xiǎn),乙方同意其它社會(huì)保險(xiǎn)(包括養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷)由自己負(fù)擔(dān),甲方給乙方保險(xiǎn)補(bǔ)助費(fèi)200元/月,與工資同時(shí)支付。
第九條 依據(jù)本協(xié)議第五條、第六條約定終止或解除本協(xié)議,雙方互不支付違約金。
第十條 因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議,甲、乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十一條 本合同首部甲乙雙方的地址和聯(lián)系方式為雙方的唯一固定通訊地址。若有變化應(yīng)立即通知對(duì)方,否則,造成雙方聯(lián)系障礙,由有過錯(cuò)的一方負(fù)責(zé)。
第十二條 本合同自簽字或蓋章之日起生效。
法定代表人袁宏友,總經(jīng)理。
委托人洪新敏,海南新東方律師事務(wù)所律師。
被上訴人(原審被告)三亞肇慶酒家大廈(以下簡稱肇慶酒家),住所地三亞市鹿嶺路。
法定代表人曾維彬,總經(jīng)理。
原審第三人房地產(chǎn)管理局三亞房地產(chǎn)管理處(以下簡稱三亞房管處),住所地三亞市大東海海韻路。
法定代表人邢楚豐,處長。
上訴人宏發(fā)公司因與被上訴人肇慶酒家、原審第三人三亞房管處合作開發(fā)房地產(chǎn)合同糾紛一案,不服三亞市中級(jí)人民法院(2000)亞民初字第8一2號(hào)民事判決,向本院提起上訴,本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案,上訴人宏發(fā)公司法定代表人袁宏友、委托人洪新敏,被上訴人法定代表人曾維彬到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完結(jié)。
原判認(rèn)定,宏發(fā)公司和海鮮城(肇慶酒家前身)與三亞房管處簽訂的《大東海(4465)座落合作建房合同書》、《補(bǔ)充協(xié)議》及宏發(fā)公司與海鮮城簽訂的《大東海(4465)座落建房項(xiàng)目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書》,各方當(dāng)事人意思表示真實(shí),不違反國家法律、法規(guī)和政策,應(yīng)有效。被告未能舉證證明其已付原告押金20萬元。原告稱其已付給被告投資款200萬元,在被告提出合理反駁的情況下,未能舉出相應(yīng)的證據(jù)佐證其已履行了聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書的約定,故對(duì)其主張已投資200萬元的事實(shí)不予認(rèn)定。原、被告在履行開發(fā)合同及聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書過程中,曾達(dá)成口頭協(xié)議,由雙方各付給第三人房屋造價(jià)款135萬元,并得到第三人的同意。據(jù)此,被告是否按約付完其應(yīng)付的房屋款,是被告與第三人之間的關(guān)系,原告不能因此主張被告違反了雙方所訂的聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書的約定。本案中,被告已依法平整出雙方的合作用地,雖然其沒有按合同約定的期限平整出第三人的用地,但也不構(gòu)成對(duì)原告的違約。綜上所述,原告的訴訟請(qǐng)求沒有事實(shí)根據(jù)。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款的規(guī)定,判決駁回原告宏發(fā)公司的訴訟請(qǐng)求。
上訴人宏發(fā)公司稱:上訴人支付200萬元投資款是合同簽訂時(shí)已完成的投資款,包括已支付的投資款、搬遷原酒家、家具廠補(bǔ)償款及其他工程前期費(fèi)用。合同簽訂時(shí)雙方當(dāng)事人在合同條款中已確認(rèn),原判認(rèn)定"未能舉出相應(yīng)證據(jù)佐證其已履行了聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書的約定"錯(cuò)誤。被上訴人沒有履行投資500萬的義務(wù),導(dǎo)致了上訴人前期投資落空。原判認(rèn)定雙方約定各方各付第三人房屋造價(jià)款135萬元沒有事實(shí)依據(jù),故請(qǐng)求改判被上訴人賠償上訴人的經(jīng)濟(jì)損失320萬元;被上訴人辯稱:被上訴人已履行了全部負(fù)責(zé)墊資該項(xiàng)目的合同義務(wù),不存在違約行為:上訴人的200萬元是被上訴人當(dāng)作利潤確認(rèn)的,上訴人并沒投入,上訴人沒有損失。請(qǐng)求維持原判。原審第三人沒有答辯。
經(jīng)審理查明:1994年11月28日,宏發(fā)公司、肇慶酒家海鮮城(肇慶酒家大廈前身)作為乙方與甲方三亞房管處簽訂了《大東海(4465)座落合作建房合同書》,約定,甲方將其位于三亞市大東海海鹿嶺路"六Ο"高地(4465)座落6.5畝土地與乙方合作開發(fā)。合作期限50年。乙方負(fù)責(zé)在1996年3月31日前為甲方建造3600平方米的公寓,并補(bǔ)償甲方65萬元。剩余土地全部由乙方自行經(jīng)營使用。合作期滿后該土地上全部不動(dòng)產(chǎn)歸甲方所有。同日,宏發(fā)公司與肇慶酒家簽訂了《大東海(4465)座落建房項(xiàng)目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書》。約定一號(hào)臺(tái)塊土地(75米×35米和二號(hào)臺(tái)塊土地(60米×25米)沿山坡上下方向劃分為兩等份,雙方各使用一份。該項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、平整臺(tái)階土石方基礎(chǔ)設(shè)施配套及給第三人建房的全部資金,由肇慶酒家負(fù)責(zé)墊資(500萬元),工程結(jié)束后雙方平攤,后由宏發(fā)公司按季退還墊資款。宏發(fā)公司負(fù)責(zé)工程前期投資200萬元,該款已支付,應(yīng)打入1995年的工程款結(jié)算。肇慶酒家在合同簽訂10日內(nèi)付宏發(fā)公司押金20萬元。上述合同簽訂后,肇慶酒家于1994年12月5日付給三亞房管處補(bǔ)償款65萬元。同年12月8日付宏發(fā)公司押金10萬元。1995年間,肇慶酒家投資212萬元對(duì)該項(xiàng)目土地進(jìn)行了平整。并于1996年3月建成了肇慶酒家大廈開張營業(yè)。1996年1月,宏發(fā)公司和肇慶酒家作為乙方與甲方三亞房管處簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》,約定:不再由乙方建造公寓樓,改由乙方按每平方750元的造價(jià),付甲方270萬元造價(jià)款,由甲方自行建房。付款期限自1996年1月起,每月付款30萬元,至付清止。逾期三個(gè)月不付清款項(xiàng),甲方收回土地。補(bǔ)充協(xié)議簽訂后,肇慶酒家付三亞房管處建房款65.95萬元,肇慶酒家以三亞房管所所欠就餐費(fèi)130876元充抵造房款,二項(xiàng)合計(jì)83.0376萬元。
以上事實(shí),有雙方提交的合同、補(bǔ)充協(xié)議、進(jìn)賬單、收據(jù)、當(dāng)事人陳述、庭審筆錄為證,并經(jīng)庭審質(zhì)證,本庭予以采納。
本院認(rèn)為,宏發(fā)公司和肇慶酒家簽訂的《大東海(4465)座落合作建房合同書》、《補(bǔ)充協(xié)議》,宏發(fā)公司與肇慶酒家簽訂的《大東海(4465)座落建房項(xiàng)目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書》,各方當(dāng)事人意思表示真實(shí),沒有違反國家法律禁止性規(guī)范,鑒于海南房地產(chǎn)開發(fā)的實(shí)際與被上訴人和第三人房屋開發(fā)已完成的現(xiàn)實(shí)情況,應(yīng)認(rèn)定上述合同有效。宏發(fā)公司前期投資200萬元,是雙方在簽訂合同時(shí)對(duì)簽訂合同前的事實(shí)確認(rèn),應(yīng)予認(rèn)定。被上訴人辯稱是當(dāng)作利潤理由不充分。被上訴人在二審中提交了給付給宏發(fā)公司押金10萬元的證據(jù),已經(jīng)宏發(fā)公司質(zhì)證,可以認(rèn)定。原審判決認(rèn)定上訴人、被上訴人口頭約定各向第三人交建房款135萬元的事實(shí),與上訴人和被上訴人與原審第三人簽訂的合同及上訴人、被上訴人之間簽訂的合同條款不符,被上訴人在訴訟中亦無提出證據(jù)證明這一事實(shí),原判的這一認(rèn)定錯(cuò)誤,本庭不予采納。被上訴人沒有履行先投資500萬元的合同義務(wù),致使上訴人的開發(fā)不能,造成了一定的損失,被上訴人應(yīng)予以適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)補(bǔ)償。原審適用程序法的規(guī)定作出實(shí)體判決錯(cuò)誤,應(yīng)予糾正。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(二)項(xiàng)的規(guī)定,判決如下:
一、撤銷三亞市中級(jí)人民法院(2000)三亞民初字第8一2號(hào)民事判決;
二、宏發(fā)公司與肇慶酒家簽訂的《大東海(4465)座落建房項(xiàng)目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書》有效,予以解除;
三、宏發(fā)公司、肇慶酒家與三亞房管處簽訂的《大東海(4465)座落合作建房合同書》、《補(bǔ)充協(xié)議》有效,應(yīng)繼續(xù)履行。宏發(fā)公司和肇慶酒家的共同權(quán)利義務(wù)由肇慶酒家繼受;
四、肇慶酒家補(bǔ)償宏發(fā)公司人民幣200萬元(含己付押金10萬元),款限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)付清。